工作总结

工程施工居间协议范本6篇

时间:2023-08-02 15:36:03  阅读:

篇一:工程施工居间协议范本

  

  甲方:

  乙方:

  甲方委托乙方为其提供、招揽工程业务,甲方承诺向乙方支付报酬。为明确

  双方权利义务,经双方充分商议,订立合同如下:

  报酬及给付方式:在乙方促成的工程合同签订后,甲方承诺将工程单价

  元/平米以外的部份工程款给付乙方作为报酬;给付方式:

  建设方每向甲方支付一

  笔工程款后三日内,甲方即向乙方支付相应的报酬,以此类推,直至全部工程款

  付清。甲方不得以任何理由拒绝或者迟延给付。若甲方逾期给付,需另给付乙方应

  付报酬的日万分之五的滞纳金。

  甲方依据相关法律、法规合法经营,因甲方违法、违规等原因造成乙方

  为其提供、招揽的业务丧失,甲方仍应参照本合同第三条

  的规定一次性给付乙

  方报酬。

  双方签字:

  甲方:__________乙方:__________

  ____年____月____日

  甲方:

  乙方:

  甲方委托乙方为其招揽项目,甲方承诺向乙方支付报酬。

  为明确双方权利义

  务,经双方充分商议,订立合同如下:

  报酬及给付方式:在乙方促成的工程项目全部或者部份中标后,甲方承诺

  将工程项目中标总价款的____%给付乙方作为报酬;给付方式:

  项目全部或者部份中

  标后日内甲方将工程项目中标总价款的____%一次性支付给乙方。甲方不得以任

  何理由拒绝或者迟延给付。若甲方逾期给付,需另给付乙方对付报酬的日分之的滞

  纳金。

  甲方依据相关法律、法规合法经营,因甲方违法、违规等原因造成乙方

  为其提供、招揽的业务丧失,甲方仍应参照本合同第三条

  的规定一次性给付乙

  方报酬。

  甲方:__________

  乙方:______________年____月____日

  甲方(委托人):

  联系地址:

  乙方(居间人):

  联系地址:

  联系电话:

  甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分

  商议,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

  乙方接受甲方委托,负责就____省____工程项目(以下称该工程项目),引荐

  甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并

  最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

  乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,内容包括但不限于中标通

  知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及

  单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察,乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方

  提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,并允许向甲方支付违约金壹百万元。

  乙方向甲方提供的图纸、工程量清单,业主提供的各种材料单价,必须

  彻底能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部份。

  否则视为乙方没有完

  成委托事项,无权取得居间报酬,并且赔偿甲方因此而遭受的损失。

  乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能

  够正常施工。否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条

  第____款执

  行。

  乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和

  诚实义务。如果能够达成施工合同,那末在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义

  务负责协调好甲方与建设单位的关系。6、乙方领取本合同报酬时,须向甲方开

  具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自承担。

  甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同

  谈判。

  如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。

  甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

  如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。

  甲方(委托人):__________

  联系地址:__________

  联系电话:__________

  乙方(居间人):__________

  联系地址:__________

  联系电话:__________

  甲乙方根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分商议,依平等自愿、等

  价有偿的原则,达成如下协议:

  乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和

  该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促

  成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。

  “居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合

  同。

  甲方负责提供真正的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位

  进行合同谈判。

  如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。

  甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

  如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未

  及时支付,则逾期每日按未支付金额的____向乙方承担违约金。

  乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,协助甲方对该工程项目进

  行实地考察。

  乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

  乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和

  诚实义务。

  本项目居间报酬为工程承包施工合同金额的.

  居间报酬在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后的日内付清。

  甲方可以转帐或者现金的方式支付。

  居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。在本合同签定时甲

  方向乙方支付万元,做为乙方居间活动费用。居间人促成合同成立的,居间活动

  的费用,由居间人负担;

  居间人未促成合同成立的,有权不予返还居间活动费用。

  甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

  双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。

  本合同签字生效后,如果至____年____月____日,乙方仍未完成居间任

  务的,本合同自动终止。

  如果居间成功,本合同彻底履行完毕后终止。

  甲乙双方协议解除合同或者有其他法定事项时,本合同终止。

  如发生合同争议,商议不成,双方允许提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

  乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

  本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

  合同签订地:__________甲方:__________(盖章)乙方(盖章):__________

  法定代表人或者委托代理人:__________法定代表人或者委托代理人:

  __________

  ____年____月____日

  甲方(委托人):__________

  乙方(居间人):__________

  甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分

  商议,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

  乙方接受甲方委托,负责就____工程项目,引荐甲方和该项目的管理方

  直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成与该项目管理方

  签订专业承包施工合同,协助甲方完成整个合同履行期间的协调工作,保障合同

  的顺利实施。

  “居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订

  书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或者为甲方提供的联络、协助、撮

  合等服务的,均视为委托事项未完成。

  乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,最大限度的维护甲方的利

  益。

  乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠

  乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能

  够正常施工。

  乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和

  诚实义务,达成合同签署,那末在甲方的工程施工过程中(合同期内),乙方仍

  有义务负责协调好甲方与项目管理方的关系,特殊是在工程结算问题上,乙方全

  面负责协调,乙方无任何理由进行推脱。

  甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和项目管理方进行

  合同谈判。

  居间成功,则由甲方全面履行和项目管理方所签订的专业施工合同。甲

  方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

  本项目居间费用按照合同期间实际运量每吨___元(叁元)结算(完税后)。

  甲方每周为乙方结算一次,每周一为乙方结算上周居间费用,乙方有权

  向甲方查询每周总体运量,甲方有义务向乙方提供每周运量报表,甲方所提供报

  表必须保证真实有效,甲方不得以任何理由克扣乙方费用,如浮现不实结算乙方

  有权索回,并保留双倍赔偿的权利。

  合同签订后甲方应向乙方提供合同复印件一份,作为居间费用总价计算

  依据,甲方如不能按照合同约定时间向乙方支付居间费用,每超过一天按照合同

  居间费用总价千分之三进行赔偿。

  如甲方有终止本居间合同的意愿,甲方可根据合同总量计算居间费用,并一次性向乙方支付做为惟一条款向乙方提出商议。

  甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

  甲乙双方均不得向第三方透漏合作细节及项目合作中相关利益人的秘密,任何乙方发现对方浮现泄密行为均有权提出和提醒对方终止本行为,如因任何乙

  方的原因给对方造成实际的损失,受损方可向过错方提出等价赔偿。

  本合同自签字之日起生效,直至本合同约定项目结束,项目期顺延本合同无

  条件顺延,直至本项目结束。

  争议解决方式如发生合同争议,双方商议解决;商议不成,双方允许提

  交合同签订地仲裁委员会仲裁。

  乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

  本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

  合同签订地址:__________

  合同签订日:__________

  甲方:(盖章):__________乙方(盖章):__________

  法定代表人或者委托代理人:__________法定代表人或者委托代理人:

  __________

  甲方(委托人):__________

  联系地址:__________

  联系电话:__________

  乙方(居间人):__________

  联系地址:__________

  联系电话:__________

  甲乙方根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分商议,依平等自愿、等

  价有偿的原则,达成如下协议:

  乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和

  该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促

  成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。

  “居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合

  同。

  甲方负责提供真正的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位

  进行合同谈判。

  如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。

  甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

  如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未

  及时支付,则逾期每日按未支付金额的‰向乙方承担违约金。

  乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,协助甲方对该工程项目进

  行实地考察。

  乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

  乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和

  诚实义务。

  本项目居间报酬为工程承包施工合同金额的.

  居间报酬在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后的日内付清。

  甲方可以转帐或者现金的方式支付。

  居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。在本合同签定时甲

  方向乙方支付万元,做为乙方居间活动费用。居间人促成合同成立的,居间活动

  的费用,由居间人负担;

  居间人未促成合同成立的,有权不予返还居间活动费用。

  甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

  双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。

  本合同签字生效后,如果至____年____月____日,乙方仍未完成居间任

  务的,本合同自动终止。

  如果居间成功,本合同彻底履行完毕后终止。

  甲乙双方协议解除合同或者有其他法定事项时,本合同终止。

  如发生合同争议,商议不成,双方允许提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

  乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

  本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

  合同签订地:__________甲方:(盖章):__________乙方(盖章):__________

  法定代表人或者委托代理人:__________法定代表人或者委托代理人:

  __________

  ____年____月____日

  甲方(委托人):__________

  联系地址:__________

  联系电话:__________证件号码:__________

  乙方(居间人):__________

  联系地址:__________联系电话:__________证件号码:__________

  甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分

  商议,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

  乙方接受甲方委托,负责就____省____市(县)工程项目(以下称该工

  程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲

  方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与____签订该工程项目

  的专业承包施工合同。

  “居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订

  书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或者为甲方提供的联络、协助、撮

  合等服务的,均视为委托事项未完成。

  乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该

  工程项目进行实地考察。

  乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和

  诚实义务。如果能够达成施工合同,那末在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义

  务负责协调好甲方与建设单位的关系。

  甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合

  同谈判。

  如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。

  甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

  如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未

  及时支付,则按未按时支付金额的(10)%向乙方承担违约金。

  本项目居间费用为合同额的___%(三个居间人共计),即____万元

  居间成功后,在甲方与建设单位签定合同后支付____万元;

  在施工队伍入场后甲方必须向乙方支付万支付____%即____万元;

  居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成

  本合同所包含的委托事项,乙方允许全部自行承担居间活动费用(或者甲方允许承

  担费用)。

  甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

  本合同签字生效后,如果至____年____月____日,乙方仍未完成居间任

  务的,本合同自动终止。

  如果居间成功,本合同彻底履行完毕后终止。

  如发生合同争议,双方商议解决;商议不成,双方允许提交合同签订地仲裁

  委员会仲裁。

  乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

  本合同一式肆份,甲方壹份,居间人各持壹份,双方签字盖章后生效。

  甲方:(盖章):__________乙方(签字):__________

  (居间人共同签字)

  法定代表人或者委托代理人:__________法定代表人或者委托代理人:

  __________

  合同签订地:__________

  合同签订日:____年____月____日

  甲方(委托人):

  联系地址:

  乙方(居间人):

  联系地址:

  联系电话:

  甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分

  商议,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

  乙方接受甲方委托,负责就____省______工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信

  息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

  “居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订

  书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或者为甲方提供的联络、协助、撮

  合等服务的,均视为委托事项未完成。

  乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,内容包括但不限于中标通

  知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及

  单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察,乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方

  提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,并允许向甲方支付违约金壹百万元。

  乙方向甲方提供的图纸、工程量清单,业主提供的各种材料单价,必须

  彻底能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部份。

  否则视为乙方没有完

  成委托事项,无权取得居间报酬,并且赔偿甲方因此而遭受的损失。

  乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能

  够正常施工。否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条

  第2款执行。

  乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和

  诚实义务。如果能够达成施工合同,那末在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义

  务负责协调好甲方与建设单位的关系。

  乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税

  由乙方自承担。

  甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合

  同谈判。

  如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。

  甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

  如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未

  及时支付,则按未按时支付金额的____%向乙方承担违约金。

  本项目居间费用为工程施工合同金额的____%.

  居间成功后,在甲方正常施工的一个月内,应向乙方支付____元整;在

  正常施工的两个月内,应支付______;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月

  开始,根据甲方每月取得的验工计价款,按____%的比例支付;竣工结算完毕,甲方取得全部工程款后五日内全部结清。

  甲方可以转帐或者现金的方式支付。

  居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费

  用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方允许全部自行承担居间活

  动费用(或者甲方允许承担______差x等______费用)。

  甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

  乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何

  行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

  乙方违反保密义务的,应向甲支支付元违约金;如果违约金不足以补偿

  甲因此而遭受的损失,乙方应负责赔偿。

  本合同签字生效后,如果至____年____月____日,乙方仍未完成居间任

  务的,本合同自动终止。

  如果居间成功,本合同彻底履行完毕后终止。

  甲乙双方协议解除合同或者有其他法定事项时,本合同终止。

  争议解决方式如发生合同争议,双方商议解决;商议不成,双方允许提

  交合同签订地仲裁委员会仲裁。

  乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

  本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

  合同签订地:

  合同签订日:

  甲方:(盖章):乙方(盖章):

  法定代表人或者委托代理人:

  __________

  __________法定代表人或者委托代理人:

篇二:工程施工居间协议范本

  

  工程施工居间合同协议书范本模板

  工程施工居间合同

  甲方:(具体名称或个人姓名)

  乙方:(具体名称或个人姓名)

  签订日期:_______年______月______日

  根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方本着优势互补、互惠互利的原则,经充分协商,达成如下协议:

  一、委托事项

  1.1乙方接受甲方委托,负责为甲方引荐参加工程项目的公开招投标/议标/谈判,向甲方提供有关该工程项目的重要信息,并促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

  1.2居间成功是指完成本条所列全部委托事项。如果甲方未与建设单位签订该工程项目专业承包施工合同,乙方仅为甲方提供信息或协助服务,均视为委托事项未完成。

  二、乙方的义务

  2.1乙方必须向甲方提供关于该工程项目的信息。

  2.2乙方承诺提供的关于该工程项目的信息真实可靠。

  2.3乙方应保证该工程项目真实可靠,各种施工手续齐全,能够正常施工。

  2.4如工程款支付遇到问题,乙方应利用自身关系协助甲方与业主方或其他方共同追缴工程款。

  2.5乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

  三、甲方义务

  3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料,并负责标书的编制。

  3.2如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

  3.3如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。

  四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

  4.1本项目居间报酬为(具体金额)。

  4.2居间成功后,报酬为总中标金额千分之一。本报酬应在签订中标合同后三日内一次性付清。

  4.3甲方可以通过转账或现金的方式支付。

  4.4报酬支付到指定账号:

  账户名:

  账号:

  五、保密事项

  5.1甲乙双方应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

  5.2乙方不得利用在居间过程中获取的甲方商业秘密做出不利于甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

  六、合同终止

  6.1本合同签字生效后,如果中标合同未签订,则本合同自动终止。

  6.2如果居间成功,则本合同在完全履行完毕后终止。

  6.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

  七、争议解决方式:甲乙双方协商解决,协商不成的,提交有管辖权的人民法院解决。

  Incaseofacontractdispute。bothpartiesshallattempttoresolvetheissuethroughmutualn。Ifnfails。bothpartiesagreetosubmitthedisputetothennattheplacewherethecontractwassigned。

  Othermatterstonoteinclude:

  8.1Thesecondpartyshallnotdelegatethemattersentrustedinthiscontracttoathirdparty。

  8.2Thesecondpartyshallnotbribethenunitoritsstaffwithanyintermediaryfeesreceived。Ifsuchroccurs。thesecondpartyshallbearlegalresponsibility。

  8.3Thiscontractshallbemadeinduplicate。witheachpartyholdingonecopy。Thecontractshalleeffectiveuponsignatureandsealofbothparties。

  PartyA(seal):

  PartyB(seal):

篇三:工程施工居间协议范本

  

  项目工程居间合同范本(通用13篇)

  项目工程居间合同范本(通用13篇)

  随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,合同的法律效力与日俱增,签订合同也是避免争端的最好方式之一。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编收集整理的项目工程居间合同范本(通用13篇),欢迎阅读与收藏。

  项目工程居间合同

  篇1甲方(委托人):

  联系地址:

  乙方(居间人):

  联系地址:

  联系电话:

  甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

  一、委托事项

  1、市工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与签订该工程项目的专业承包施工合同。

  2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。

  二、乙方的义务

  1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

  2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

  3、乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自承担。

  三、甲方义务

  1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

  2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

  3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。

  四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。

  1、如居间不成功,则乙方需在3个工作日内退还甲方该活动费。

  2、本项目居间费用为工程结算造价(剔除建设单位直供材料价格,指定材料价格及指定专业分包造价)金额%作为酬金。

  2、居间成功后,在甲方每次收到建设单位拨付工程款后3个工作日内,按建设单位拨款同等比例进行计算支付乙方居间费。

  3、甲方以转帐的方式支付。

  五、居间费用的承担

  居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项。

  六、保密事项

  1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

  七、合同终止

  1、本合同签字生效后,如果至年月居间任务的,本合同自动终止。

  2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。

  八、争议解决方式

  如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

  九、其他事项

  1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

  2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

  甲方:(盖章):

  乙方(盖章):

  法定代表人或委托代理人:

  合同签订地:

  合同签订日:

  项目工程居间合同

  篇2委托方:_____________________居间方:_____________________第一条:事项确认

  委托方确认是经居间方介绍才获得该工程项目信息,并确认居间方为委托方与矿主方xx县xx矿产品有限公司签订该项目施工合同的居间人。

  第二条:委托方责任

  1、具有完全民事行为能力和支付居间费的人,具有能够承担该工程项目的施工能力。

  2、能与居间人签订该工程项目的居间协议,诚实信用履行该工程项目的居间协议。

  第三条:居间方责任

  1、给委托方提供准确工程信息及工程项目地址。

  2、自行承担该工程项目活动期间的一切费用和自身的安全责任,直至委托方与矿主方xx县xx矿产品有限公司签订该工程项目的承建施工合同。

  3、在施工期间,居间方应积极配合委托方处理,施工事务时,以及施工过程中委托方和矿主方的协调工作。

  第四条:委托方与矿主方xx县

  巨潮矿产品有限公司签订该工程项目施工合同之日起,居间人的居间活动结束,此工程项目居间合同协议书双方签字生效,双方不得任何理由反悔。

  1、委托方与建设方签订该工程项目:重晶石开采,石方、土方的开挖。

  2、委托方重晶石石方每立方,土方硅矿。

  第五条:付款方式

  1、委托方按每月进度款足额支付居间费给居间方。

  2、委托方得到建设方的进度款时,在三个工作日内向居间方支付居间费。

  3、该工程完工之后,委托方得到建设方支付的结算款后,三个工作日内一次性付清居间费,不得任何理由拖欠余款。

  第六条:如委托人不按时支付居间费,居间人可凭此合同向人民法院起诉,仲裁或申请支付令。按工程并且要委托方与建设签订的工程项目总量计算,居间人所得的居间费,另外加收5%的延迟费用。本合同支付完毕后此协议自然失效。

  委托人:_____________________居间人:____________________________年_____月_____日

  项目工程居间合同

  篇3委托方:_______________________________(以下简称甲方)法定代表人:____________________________通讯地址:______________________________联系方式:______________________________银行户头:______________________________银行卡号:______________________________居间方:________________________________(以下简称乙方)法定代表人:____________________________通讯地址:______________________________联系方式:______________________________银行户头:______________________________银行卡号:______________________________甲、乙为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定,经双方充分协商,本着自愿、平等、互利互惠、诚实守信的原则,特订立如下协议,以资共同遵守。

  第一条委托事项

  1、甲方计划承接乙方接洽的____________________________工程项目,甲方委托乙方为该公司承接的项目进行预审核,乙方接受甲方委

  托。

  2、乙方应尽力为甲方撮合促成该工程项目,并尽可能促成甲方以分包、总承包等合法方式进行工程项目承接,其受托期限为本合同之日起甲方第三人签订工程合同日止。

  第二条居间人的权利和义务

  1、乙方在履行本合同的过程中,可以向第三方表明其为甲方的居间人,并可以向第三方介绍公司的相关情况,但甲方书面确认是商业秘密的除外。

  2、乙方应该认真完成甲方的委托事项,按照合同第一条所规定的内容积极为甲方寻求机会,并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议提供联络、协助、撮合等服务。

  3、乙方应尽可能向甲方及时、真实地报告有项目发包意向的第三方的情况。

  4、乙方在前期办理本受托事项过程中,因甲方过错造成其损失时,将由甲方承担责任。

  5、乙方仅为甲方和上述公司的居间方,不为甲方和上述公司签署的有关合同、协议以及债权债务承担任何责任。

  第三条甲方义务

  1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料。

  2、如果居间成功,则由甲方全面履行和第三方所签订的施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

  3、如果居间成功则由甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。

  第四条居间费用及支付方式

  1、若乙方促成有发包意向的第三方与甲方签署承包合同,甲方应向乙方支付工程施工(承包)合同金额的百分之四点五(_______%)酬金。支付方式为:账户划账。作为乙方的佣金、劳务费等居间费。上述甲方支付给乙方的费用为税后费用,税费甲方自愿承担。

  2、付款时间:甲方与第三方签订正式施工承包合同之日支付人民币________元,作为居间首期款,其余居间费根据发包方工程进度比例分_____次支付,所收款以收据或转账凭证为凭。

  3、若乙方未能促成上述承包合同,乙方无权要求甲方支付酬金,其从事居间活动所支出的其它相关必要费用(如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、咨询费及其它隐性费用)乙方自行承担。

  第五条合同的解除

  1、委托期限届满,约定目的未能实现而甲乙双方不再续签本合同将自动解除。

  2、本合同约定目的实现,乙方收到甲方按照本合同第四条约定的酬金后,甲乙双方责任义务已履行完毕本合同将自动解除。

  3、委托期限届满之前,不论任何原因,甲乙双方通过书面协议同意解除本合同的,或因不抗力致使本合同约定目的不能实现的。

  4、当事人有其它违约或违法行为致使合同目的不能实现的。

  5、在本合同履行过程中,乙方实际产生的费用(如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、咨询费及其它隐性费用),因甲方单方解除本合同给乙方造成的实际经济损失由甲方全部承担。

  第六条违约责任

  甲方应按时支付相应费用,若违反本合同的约定则视为违约行为,则应向乙方支付居间费总额____%的金额作为违约金,乙方协助甲方签订合同后则视为已履行完居间义务。

  第七条声明及保证

  甲方:

  1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有能力签署并履行本合同。

  2、甲方签署和履行本合同所需的一切相关手续均已办妥并真实合法有效。

  3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

  4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人(需有法人委托授权书),本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

  5、甲方保证自有资质的真是性及合法性。

  乙方:

  1、乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

  2、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

  3、本合同的签署是合法公民或授权代表人,本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

  第八条保密

  甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其它商业或企业秘密)予以保密。为经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。不得利用客户提供的信息从事任何与担保业务或有损客户利益的活动。

  第九条争议的处理

  如甲乙双方发生合同争议,由双方协商解决,协商不成,双方同意向_______方所在地人民法院提起诉讼解决。

  第十条合同解释、补充及附件

  本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与合同具有同等的法律效力。

  第十一条合同效力

  本合同自双方法定代表人或其授权的委托代理人签字之日起生效。本合同正本一式四份,双方各执二份,具有同等法律效力。

  第十三条备注

  如工程量增加,则居间费用可依照增加工程量的工程款,按百分

  之四点五支付居间费。

  委托方(公章):__________________居间方(公章):__________________法定代表人(签章):____________法定代表人(签章):_____________________年______月______日

  ________年______月______日

  项目工程居间合同

  篇4甲方:(居间人)________________联系地址:_______________________乙方:(委托人)________________联系地址:_______________________甲乙为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

  一、委托事项

  甲方接受乙方委托,向乙方提供关于工程项目的信息并最终促成乙方与建设单位签订工程项目的专业承包合同。

  二、甲方的义务

  1、甲方须向乙方提供有关工程项目的信息,并有义务协助乙方对该工程项目进行实地考察及相关商务事宜。

  2、甲方承诺向乙方提供的关于工程项目的有关信息真实可靠。

  三、乙方义务

  1、乙方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

  2、如果居间成功,则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业承包合同。乙方因履行合同而产生的权利和义务,与甲方无关。

  3、如果居间成功或提供工程信息有效,则乙方应按本协议约定,向甲方支付居间报酬。

  四、居间报酬金额、支付时间和支付方式

  1、项目居间费用总额________________

  项目信息费__________________________项目提成____________________________。

  A、项目信息费

  装修面积________㎡(含)项目,________元项目;装修面积________㎡项目,________元项目。

  B、项目提成:净合同额的________%1)居间人仅提供工程信息,不引荐和建设单位直接洽谈,居间成功提成________%。

  2)居间人,引荐和建设单位直接洽谈并参与到合同谈判中,居间成功提成________%。

  3)净合同额指除去建设单位等返点,________%税金后的合同额。

  4)居间人能协助洽谈,获得较高利润时,可协商项目提成额度。

  2、项目信息费发放:乙方参与建设单位报价,且报价后客户可跟踪,报价后两周内发放。

  3、项目提成发放:项目签订合同后按照进度款比例逐次发放,每次发放为进度款入账一周内,或项目验收完毕后一次性发放,具体采用那种方式甲乙双方可另行约定。

  4、乙方可以转帐或现金的方式支付。

  五、保密事项

  1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

  六、协议终止

  1、本协议签字生效后,有效期________年。

  七、其他事项

  1、甲方不得将本协议委托事项进行转委托。

  2、本协议一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

  甲方:(盖章)________________________乙方:(盖章)________________________法定代表人或委托代理人:____________________________________________________联系方式:____________________________联系方式:

  ____________________________________________年_________月________日_______________年_________月________日

  项目工程居间合同

  篇5甲方:____身份证号码:____(以下简称甲方)乙方:____身份证号码:____(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》第二十三条居间合同之规定甲方向乙方提供耒阳市永济镇农副产品批发大市场施工项目,乙方自愿支付甲方的居间劳务报酬,双方约定如下:

  第一条合同事项

  1、甲放应为乙方提供有关揽工程项目的发包,施工等真实信息资讯,协助乙方对第三方资讯了解和对工程项目内容实地考察。

  2、甲方做好协调工作,及时传达第三方发包条件及要求,努力促成乙方与第三方签订工程施工合同。

  第二条报酬

  乙方自愿承诺,在甲方帮助乙方取得这一项目工程承包权后,乙方向甲方共支付万元作为居间劳务报酬。

  第三条付款方式

  1、本合同签订当天,乙方应主动首次向甲方支付万元劳动报酬。

  2、在乙方收到第一次工程款后的3日内,乙方应主动向甲方支付万元劳动报酬。

  3、待主体工程全部竣工后的日内,乙方需第三次向甲方支付万元劳动报酬。

  如果乙方不按规定及时支付劳动报酬,则按未按时支付金额的%,即向甲方承担违约金万元,甲方同时有权要求第三方在项目工程款中优先扣除。

  第四条违约责任

  (一)甲方违约责任

  1、在本合同签订后,在乙方未违约的情况下,甲方不得将本项目再次介绍给任何的第三方(施工队伍)。

  2、甲方应跟踪服务,如约定期不能按时开工,劳动报酬需一次性退还给乙方。

  (二)乙方违约责任

  1、如乙方的单位法人代表变更,受权代理人因工作等原因发生变更,所签定的合同及承诺的事项,乙方不得以任何理由拒绝向甲方支付本合同承诺的居间劳务报酬。

  2、乙方与第三方签约生效后,即为甲方受托居间服务任务完成。若乙方避开甲方单独与第三方达成签约,仍视为甲方居间服务报酬,若乙方后续与第三方签约,支付甲方居间服务报酬亦同。

  第五条保密事项

  甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密和个人隐私。

  第六条合同终止

  1、本合同签字生效后,如果至___年___月__日,甲方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。

  2、如果居间服务成功,本合同完成履行完毕后终止。

  第七条争议解决方式

  如发生合同争议,双方协商解决,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

  本合同一式四份,甲、乙及双方鉴证人各执一份,合同自签字盖章(印)之日起生效。

  甲方(章印):_______________乙方(章印):_______________联系电话:_______________联系电话:_______________身份证号码:_______________身份证号码:_______________甲方鉴证人:_______________乙方鉴证人:_______________

  联系电话:_______________联系电话:_______________身份证号码:_______________身份证号码:___________________年____月____日

  ____年____月____日

  项目工程居间合同

  篇6甲方:_______________乙方:_______________根据《中华人民共和国合同法》第二十三条居间合同之规定甲方向乙方提供施工项目,乙方自愿支付甲方的居间劳务报酬。双方约定如下:

  第一条:合同事项

  1、甲方向乙方提供提供联络、签约机会,促成签定合同媒介服务。

  2、乙方应提供签定合同的有效文本及盖有鲜章的复印件。

  第二条:报酬

  乙方自愿承诺与甲方签定的合同总金额____%作为居间劳务报酬。(以主合同签定的总金额为准)第三条:付款方式

  第四条:特别约定

  1、甲方末促成合同成立,所签定的居间合同及乙方所承诺的劳务酬金无效。

  2、如乙方的单位法人代表变更,受权代理人因工作等原因发生变更,所签定的合同及承诺的事项,乙方不得以任何理由拒绝向甲方支付本合同承诺的居间劳务报酬。

  3、甲方向乙方提供信息必须属实,方可促成合同签定;若乙方蓄意避开甲方与发包方签定合同,视为居间人促成合同成立;乙方须同样履行承诺支付甲方居间劳务报酬,否则甲方有权向人民法院申请强制执行。

  第五条违约责任及合同生效

  1、乙方末按时间支付甲方居间劳务费,视为乙方违约;除继续承担应付款项外,同时还承担逾期支付的违约责任,按甲方应得劳务报酬总额的____%乘以逾期天数计得金额,作为罚金迫加支付给甲方。

  2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同自签字盖章(印)之日起生效。乙方提供与甲方签定的主合同复印件(委托人盖章签字)一份,委托人付清全部居间劳务报酬后本合同自动解除。

  乙方(章印)甲方(章印)法人代表:_______________法人代表:_______________授权代理人:_______________授权代理人:_______________身份证号:_______________身份证号:_______________联系电话:_______________联系电话:__________________年___月__日

  ___年___月__日

  项目工程居间合同

  篇7甲方(居间人):

  地址:

  联系方式:

  乙方(委托人):

  地址:

  联系方式:

  甲、乙双方根据《_____》,依平等、自愿、等价有偿的原则,经过充分协商达成如下协议:

  一、委托事项

  1、甲方接受乙方的委托,负责就__项目(以下简称“该工程项目”),向乙方提供关于该工程项目的重要信息,引荐乙方和该项目的招标单位洽谈,协助乙方投标,并最终促成乙方与招标单位签订该。

  2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项

  乙方与招标单位未签订书面的工程施工合同,甲方仅为乙方提供的信息,或为乙方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。

  二、居间期限

  从__年__月__日至__年__月__日。

  三、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

  1、本项目居间报酬为__项目签订的工程施工合同(以下简称“施工合同”)金额的5%。

  2、居间成功后,乙方应在收到第一笔工程预付款三日内,向甲方支付居间报酬的50%,并在收到第二笔工程预付款三日内,向甲方支付剩余50%居间报酬。

  3、乙方应以__的方式支付居间报酬。

  四、居间活动费用的承担

  居间活动费用是指甲方为完成委托事项所支出的必要费用。在本合同签订时乙方向甲方支付__作为居间活动费用。居间人促成施工合同签订的,居间活动的费用由居间人负担,并从居间报酬中扣除;居间人未促成合同成立的,甲方有权不向乙方返还居间活动费用。

  五、双方的权利和义务

  1、乙方应按本合同的要求向甲方支付居间报酬及居间活动费用。

  2、居间成功的,则由乙方全面履行和招标单位所签订的施工合同。乙方因履行施工合同而产生的权利、义务、利益和责任,均与甲方无关。

  六、保密事项

  1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密,包括但不限于双方经营信息、生产信息、技术信息、财务信息等。

  2、双方不得以其在签订居间合同或实施居间行为过程中所获取的对方的商业秘密,实施对另一方不利的任何行为,否则因前述不利行为受损害的一方有权要求不利行为的实施方承担相应的法律责任。

  七、合同变更、解除和终止

  1、经双方协商一致,可以变更或解除本协议。

  2、居间事项完成的、居间事项已无法完成的、居间事项的完成已无意义的或居间期限届满的,本合同终止。

  3、因不可抗力等导致本合同目的不能实现的,本合同终止。

  八、违约责任

  1、甲方未按本合同的约定履行其义务,隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的,应向乙方支付违约金人民币__元(大写__圆整)。

  2、乙方未按合同的约定向甲方支付居间报酬或居间活动费用的,乙方应当按日以逾期未付金额的__向甲方支付相关的违约金。

  3、乙方不得隐瞒或提供虚假的施工合同金额,否则须按施工合同实际金额的__向甲方支付违约金。

  4、本合同生效后,任意一方单方解除本合同的,应向对方支付违约金__。在前述违约金支付完成后,双方应继续履行本合同

  九、争议解决方式

  因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方均应协商解决,协商不能达成一致的,双方应提请北京____按照该会_____规则进行_____。_____裁决是终局的,对双方均有约束力。

  十、其他事项

  1、本合同未尽事宜,双方可另行协商并达成补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

  2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

  甲方:(盖章)___乙方:(盖章)___法定代表人或授权签字人:______法定代表人或授权签字人:_________年__月__日____年__月__日

  项目工程居间合同

  篇8委托人(以下简称甲方):

  居间人(以下简称乙方):

  甲、乙双方经过友好协商,按照《中华人民共和国合同法》的相

  关规定,达成本合同。

  第一条甲方因与_____建设工程施工合同(以下简称建设工程施工合同),委托乙方提供居间服务(以下简称居间服务)。

  第二条甲方签订建设工程施工合同时,视为乙方完成居间服务。建设工程施工合同作为本合同的附件,在甲方签订后三个工作日内交复印件一份(加盖甲方公章)给乙方保存。本合同签订后,甲方签订建设工程施工合同的,均视为由乙方提供居间服务所签订,甲方不得提出任何异议。

  第三条甲方应当提供确切的需求和真实的信息,以便乙方提供居间服务。

  甲方应当向乙方提供建设工程施工合同相关的甲方文件及信息,包括但不限于营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份信息、甲方的施工资质等。乙方需要其他文件的,应当书面通知甲方,甲方应当及时提供给乙方,一般不超过三个工作日。

  第四条乙方的"居间报酬为人民币十万元。

  第五条乙方完成居间服务的,甲方同意按照如下方式支付乙方的居间报酬。

  1、甲方按照建设工程施工合同的约定进场或者建设工程施工合同约定的进场时间到达之日后三个工作日内,支付乙方人民币五万元的居间报酬;2、甲方按照建设工程施工合同的约定开始施工并收到第一笔工程款后三个工作日内,再支付乙方人民币五万元的居间报酬;乙方应当提供相应的账号供甲方支付居间报酬,该账户信息作为本合同的附件。乙方变更账号的,应当及时书面告知甲方。甲方逾期支付的,每逾期一日需支付乙方违约金一千元。

  第六条甲、乙双方均应保守所知悉的本合同相关的信息,不得对外泄露,否则,泄露方应支付违约金人民币三万元,但乙方为了完成居间服务或者取得本合同相对方书面授权的除外。国家法律、法规或者有关国家机关要求提供本合同的,依照相关规定执行。

  第六条本合同在履行过程中发生的争议,甲、乙双方应当协商解

  决;协商不成的,依法向乙方所在地人民法院起诉。

  第七条如有未尽事宜,甲、乙双方可以另行签订补充协议进行约定,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  第八条本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自甲、乙双方签署之日起生效。

  甲方(公章):_____乙方(公章):_______年__月__日__年__月__日

  项目工程居间合同

  篇9委托人:______________________签订地点:____________________居间人:______________________签订时间:____________________第一条委托事项及具体要求

  ________________________________________________________________________________________________________第二条居间期限

  从________年____月____日至________年____月____日。

  第三条报酬及支付期限

  居间人促成合同成立的,报酬为促成合同成立金额的________%或者(大写)________元。委托人应在合同成立后的________日内支付报酬。未促成合同成立的,居间人不得要求支付报酬。

  第四条居间费用的负担

  居间人促成合同成立的,居间活动的费用由居间人负担;未促成合同成立的,委托人应向居间人支付必要费用(大写)________元。

  第五条本合同解除的条件

  1、当事人就解除合同协商一致;

  2、因不可抗力致使不能实现合同目的;

  3、在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;

  4、当事人一方迟延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履

  行;

  5、当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

  第六条委托人的违约责任

  _________________________________________________________第七条居间人的违约责任

  _________________________________________________________第八条合同争议的解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:

  (一)提交________仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院起诉。

  第九条其他约定事项

  _____________________________________________________________________第十条本合同未作规定的,按《中华人民共和国合同法》的规定执行。

  委托人(章):_____________________居间人(章):_____________________住所:___________________________住所:___________________________法定代表人:____________________法定代表人:_____________________居民身份证号码:_______________居民身份证号码:_________________委电托话代:理人:____________________电委托话代:_________________________________________________________________________________

  开户银行:______________________开户银行:_______________________账号:___________________________账号:___________________________邮政编码:______________________邮政编码:_________________________________年_______月__________日__________年__________月_______日

  项目工程居间合同

  篇10委托方(施工承包方):_____________________委托人(施工承包方法人):_____________________居间人:______________身份证号码:______________工程名称:______________挖运工程。工程总方量:_______万方左右,以实际施工结价方量为准。工程价款:土方14元、石方22元,含爆破、开挖、装运。

  一、委托人与建设方或总承包方正式签订工程施工合同后,按本工程的总方量石方每方支付壹元(¥:1.00元)人民币给居间人作为酬金。

  二、居间酬金付款办法:按每月进度付款一次,具体办法按委托人人员机械进场,总包方拨付委托人的第一笔工程备料款之日,委托人必须当日支付叁拾万元(¥:300000.00元)人民币给居间人作为酬金,余款按进度支付。

  三、居间人促成委托人与建设方或总承包方合同成立的委托人,应当按照约定支付酬金。

  四、如委托人不按时支付酬金给居间人时,居间人可凭此合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令,居间人也有权委托业主方或建设方或总承包方在施工方工程款中扣给居间人。

  五、本居间酬金不承担交纳税金等一切费用。

  六、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,经双方签字或盖章后

  生效,酬金支付完毕后失效。

  注:

  1、该委托人委托以上居间人取得本工程项目。

  2、居间酬金以现金支付。

  委托方(公章):______________委托人:______________身份证号:______________身份证号:______________联系电话:______________联系电话:______________签订地点:______________签订地点:______________居间人:______________联系电话:__________________年____月_____日

  项目工程居间合同

  篇11委托方:_______________居间方:_______________身份证号:_______________身份证号:_______________居间方受委托方委托,双方就居间方向委托方提供有关装修工程项目居间服务等事项,经协商一致,签订本合同。

  1、合同标的物

  居间方向委托方提供珠江新城装修工程,合同标的物具体情况

  2、居间方义务

  A、居间方应积极、认真地介绍装修项目基本情况,并及时沟通情况;

  B、居间方协助委托方做好该项目的前期沟通工作;

  C、居间方提供委托方工程装修有关设计图及预算图;

  D、居间方应协调有关矛盾,促成委托方与该装修工程项目方成功签约。

  3、委托方义务

  A、委托方承诺一旦本装修工程项目方与委托方签订合同,委托方即应承担向居间方支付服务费义务。

  B、委托方在施工期间出现质量及有关施工所有问题,委托方不能以任何理由拒付及拖延居间服务费。

  4、居间服务费

  A、居间服务费(即是中介服务费)的标准;

  B、委托方与装修工程方签订的针对本装修工程项目合同总金额(不论何种形式)的6%,此居间费包括所有居间人的费用在内。

  C、居间服务费支付方法:

  委托方与装修工程方签订合同后各委托方收到该项目工程费达到总造价10%以上时,委托方支付居间服务费30%,委托方收到工程费达到50%以上时,付居间服务费30%,委托方收到工程费达到70%,付居间服务费40%(即付清)。

  5、诚信原则

  (1)、委托方在本合同委托期内,没有征得居间的书面同意,委托方不能与该人项目方进行协商中签订项目转让合同,否则居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。

  (2)、委托方不能以相关企业或其子公司及一切转让工程名义转让合同。居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。

  (3)、委托期内委托方未能与该项目达成协议时,委托方将不支付居间服务费。

  (4)、委托方在签订装修工程,在施工期间或之后,该项目增加工程量时委托方按工程量增加部分支付居间方服务费。

  6、本合同经双方签字盖章后生效。未经双方书面同意,任何方不得擅自修改本合同。

  违约责任按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。本协议一式二份,双方各执一份。

  委托方:_______________居间方:_______________代表人:_______________代表人:_______________联系地址:_______________联系地址:_______________签订地点:_______________签订地点:__________________年___月__日___年___月__日

  项目工程居间合同

  篇12甲方(委托人):______________联系地址:______________联系电话:______________乙方(居间人):______________联系地址:______________联系电话:______________证件号码:______________乙方(居间人):______________联系地址:______________联系电话:______________证件号码:

  乙方(居间人):______________联系地址:______________联系电话:______________证件号码:______________甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

  一、委托事项

  1、乙方接受甲方委托,负责就_______省_______市(县)工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与_______签订该工程项目的专业承包施工合同。

  2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。

  二、乙方的义务

  1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

  2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人

  的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

  三、甲方义务

  1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

  2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

  3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的(10)%向乙方承担违约金。

  四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

  1、本项目居间费用为合同额的3%(三个居间人共计),即_____万元

  2、居间成功后,在甲方与建设单位签定合同后支付_____万元;在施工队伍入场后甲方必须向乙方支付万支付_____%即_____万元;

  3、甲方可以转帐的方式支付,并且按照不同比例分别转入三个居间人账户,(共计合同额的3%)

  居间人居间费用的__________%;

  居间人居间费用的_____%;

  居间人居间费用的_____%。

  五、居间费用的承担

  居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用(或甲方同意承担费用)。

  六、保密事项

  1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

  七、合同终止

  1、本合同签字生效后,如果至_____年_____月_____日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。

  2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。

  八、争议解决方式

  如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

  九、其他事项

  1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

  2、本合同一式肆份,甲方壹份,居间人各持壹份,双方签字盖章后生效。

  甲方:(盖章):_______乙方(签字):_______(居间人共同签字)

  法定代表人或委托代理人:_______法定代表人或委托代理人:_______合同签订地:_____________________合同签订日:____年____月_____日

  项目工程居间合同

  篇13合同编号:_________甲方(委托人)(出卖人):_________地址:邮政编码:_________【营业执照注册号】

  【法定代表人】:【身份证号】:联系电话:

  委托代理人:联系电话:

  地址:

  邮政编码:

  乙方(委托人)(买受人):

  地址:

  邮政编码:_________【法定代表人】:_【身份证号】:

  【营业执照注册号】

  联系电话:_________房屋买卖居间合同范本丙方(居间人):

  地址:

  邮政编码:_________营业执照注册号:

  法定代表人:_【身份证号】:

  联系电话:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法

  律、法规之规定,甲方和乙方之间就房屋买卖、两委托人与居间

  人丙方之间就居间报酬等事

  项,在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议:

  第一条

  合同标的房地产基本情况如下:

  所有权人_________;共有人_________;座落(_________区_________位);项目名称_________,第二条

  委托事项

  1、甲方对丙方的委托事项:

  甲方欲卖出上述房屋寻找买受人,并将该房屋以及要求等报告给买受人。同时,将买受人的情况报告给甲方。丙方促成买卖双方达成房屋买卖意向后,组织双方签订本合同,并负责协助办理该房屋的产权变更等事宜。

  2、乙方对丙方的委托事项:

  乙方欲在_________市_________区_________地段购买_________房屋_________套,面积为_________平方米。未开发土地(已挂牌成交),亩,委托丙方搜寻信息,并及时报告乙方,以便促成乙方购买房屋的目的。丙方促成买卖双方达成房屋买卖意向后,组织双方签订本合同,并负责协助办理该房屋的产权变更等事宜。

  第三条

  成交价格

  甲、乙双方议定该房产(含装修及附属配套设施)的买卖价格为_________(人民币)(大写):_________元整(¥_________)。[其中:房产买卖价为_________(人民币)(大写):_________元整(¥_________);装修及附属配套设施转让价为_________(人民币)(大写):_________元整(¥_________)。土地转让价(人民币)大写:

  元整。(¥_________)]第四条

  丙方完成委托任务的报酬

  丙方业已完成本合同项下委托人双方委托之事项,双方自愿按合同标的_________%的比例由甲方支付(具体数额为小写_________、大写_________),向丙方支付报酬:支付时间为乙方向甲方付款同台交割。

  第五条

  丙方没有完成委托任务的费用收取

  丙方没有完成委托人指示的委托任务的,不得收取报酬。

  第六条

  结算方式

  1、甲乙双方协商同意,房屋售价为人民币(大写)_________元(¥_________)。未开发地,人民币(大写)(¥)。

  2、甲乙双方协商同意,房屋产权过户所需的税、费承担,选择下列第_________项:

  (1)甲、乙双方各自承担;(2)全部税、费由_________方承担。

  3、甲乙双方签订的《房地产买卖契约》,如需要公证,费用由_________方承担。

  4、甲乙双方协商同意,在本合同签订之日起,乙方将购房定金人民币(大写)_________(¥_________)口交由丙方代为保管;口存入履约保证银行。

  5、甲乙双方协商同意,在本合同签订之日起_________日内,_________方将房屋过户费用约人民币(大写)_________元(¥_________),_________方将借贷所需费用约人民币(大写)_________元(¥_________)交由丙方代为保管(具体金额以有关部门开据的票据为准,(多退少补)。

  6、甲乙双方协商同意乙方采取以下第_________项付款方式

  (1)现金一次性付款,在本合同签订之日起_________日内,乙方须将购房款扣除已交定金后的购房余款人民币(大写)_________元(¥_________),口交由丙方代为保管;口存入履约保证银行。

  (2)现金分期付款,在本合同签订之日起_________日内,乙方将首付购房款人民币(大写)_________元(¥_________)支付给甲方。在本合同签订之日起_________日内,乙方将扣除已交定金及首付款以外的购房余款人民币(大写)_________元(¥_________),口交由丙方代为保管;口存入履约保证银行。

  7、如乙方拟定上述某项借贷遇到困难,甲乙双方协商同意乙方变更以下第_________项付款方式:

  (1)现金一次性付款

  (2)现金分期付款

  第八条

  甲方权利和义务

  1、甲方承诺:

  (1)该房屋权属清楚,不存在查封、抵押、出租、债权债务纠纷等影响转让的因素;(2)向丙方出具的个人身份证明、营业执照、房屋权属证明及办理过户及借贷所需的相关文件资料真实、合法、有效;(3)甲方于房屋交付之前将房屋的水、电、煤气、采暖费、物业费、电话费、有线电视收视费等有关费用全部结清(不包括安装费,仅指使用费)。如果不能及时缴清有关欠费,甲方愿意在取得全额房款时,将与欠费相等的保证金存放于丙方处,待甲方将欠费缴清后凭缴费发票取回保证金,若无法缴清欠费,甲方将以保证金冲抵欠费并授权丙方将保证金转付乙方(保证金不足冲抵欠费的,由甲方按实补足金额)。

  2、在签订本合同________日内将办理该房屋过户及借贷所需的相关文件资料准备齐全。

  3、甲方取得全部房款当日,甲方向乙方交付房屋并办理房屋交接手续。甲方将房屋交付乙方后,甲方不再承担对该房屋的维修责任。

  4、甲方应按照房屋管理部门的规定和丙方通知的时间亲自到现场核验身份及有关法律证件。

  5、甲方应对丙方的居间活动提供必要的协助与配合。

  第九条

  乙方权利和义务

  1、乙方保证其向丙方出具的办理房屋权属过户所需的相关文件资料真实、合法、有效;并于签订本合同_________日内将所需文件资料送交丙方。

  2、乙方须按本合同约定的时间按期付款。

  3、乙方应按照房屋管理部门的规定和丙方通知的时间亲自到现场核验身份及有关法律证件。如果甲方满足第八条第一款第(5)项要求,乙方可接受其房屋并按_________及时支付购房款。

  (1)交纳完过户税费后

  (2)产权证办理完毕后

  4、乙方应对丙方的"居间活动提供必要的协助与配合。

  第十条

  丙方权利和义务

  1、丙方接受甲乙双方的委托,提示甲乙双方提供相关的文件资料。

  2、甲方委托丙方收取乙方缴付的购房定金及购房款,丙方在收款收据中应载明系代理甲方收取。

  3、丙方对甲乙方提供的文件资料和出具的凭证应妥善保管。

  4、丙方收到乙方全部房款、部分房款或首付房款(含资金托管)及甲、乙双方所提供的文件资料齐备三个工作日内,安排甲、乙双方办理过户手续。按有关规定及丙方的通知,由_________方陪同有关人员到现场验房。

  5、妥善安排甲乙双方进行交接,提醒甲乙双方结清约定的费用。

  第十一条

  丙方违约责任

  1、丙方有下列行为之一的属于违约:

  (1)无正当理由擅自解除合同的;(2)与他人串通,损害委托人双方的利益的;(3)干预委托人买卖房屋的自主意愿,代替委托人其中的一方与另一方谈判、签约等,损害了另一方的权益的。

  (4)_________。

  2、丙方违约的,应当承担本合同丙方预期获得佣金总价款的_________%。丙方因违约行为,给委托人任何一方造成经济损失,且违约金不足以弥补的,丙方应当就损失的差额部分向受害人予以赔偿。

  第十二条

  委托人违约责任

  1、委托人双方有下列情形之一的属于违约:

  (1)无正当理由擅自解除合同的;(2)相互或与他人串通,损害丙方利益的;(3)未能按照委托书或本合同的委托事项向丙方提供相关房产证件、文件、合同、身份证件等,致使丙方无法完成居间任务,且给丙方造成实际损失的;(4)_________。

  2、委托人违约的,在以下款项中选择:

  (1)已经向丙方交付定金的,不得索回定金;(2)按照丙方在本合同中应当获得的佣金予以赔偿;

  (3)按照本合同标的物总价款的%赔偿于丙方。

  (4)_________。

  第十三条

  合同的解除

  1、当事人就解除合同协商一致的;2、因不可抗力致使合同目的不能实现的;3、在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务的;4、当事人一方迟延履行主要义务,经催告后在_________个工作日内仍未履行的;5、当事人一方因其他原因致使合同目的不能实现的。

  第十四条

  声明及保证

  甲方:

  1、甲方有权签署并有能力履行本合同。

  2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。

  3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

  乙方:

  1、乙方有权签署并有能力履行本合同。

  2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。

  3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

  丙方:

  1、丙方有权签署并有能力履行本合同。

  2、丙方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。

  3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构

  均未作出任何足以对丙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

  第十五条

  保密

  甲乙丙三方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于他方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,其他方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或三方另有约定的除外。保密期限为_________年。

  第十六条

  通知

  1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及三方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

  2、各方通讯地址如下:_________。

  3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。

  第十七条

  合同的变更

  本合同履行期间,发生特殊情况时,甲、乙、丙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知其他方,征得他方同意后,三方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经三方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。

  第十八条

  合同的转让

  除合同中另有规定外或经三方协商同意外,本合同所规定三方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。

  第十九条

  争议的处理

  1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

  2、本合同在履行过程中发生的争议,由三方当事人协商解决,也

  可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

  (1)提交_________仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。

  第二十条

  不可抗力

  1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

  2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

  3、不可抗力事件发生时,三方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,三方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则三方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

  4、本合同所称

  第二十一条

  合同的解释

  本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同三方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。

  第二十二条

  补充与附件

  本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙丙三方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

  第二十三条

  合同的效力

  1、本合同自三方或三方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

  2、有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

  3、本合同正本一式_________份,三方各执_________份,具有同等法律效力。

  甲方(盖章):

  乙方(盖章):

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):____________委托代理人(签字):_________委托代理人(签字):___________开户银行:

  开户银行:____________________账号:

  签订地点:

  _________年____月____日

  丙方(签章):

  开户银行:

  账号:

  签订地点:

  _________年____月____日

  账号:

  签订地点:_________年____月____日

篇四:工程施工居间协议范本

  

  工程项目居间协议

  甲方:(委托人名称)

  乙方:(受托人名称)

  鉴于:

  1、甲方为某一工程项目的委托人,有意委托乙方作为自己的受托人进行该项目的实施工作。

  2、乙方是具备相应资质并具有一定经验的工程承包商,能够胜任本次工程项目的承接与实施。

  3、为明确甲、乙双方在工程项目中的权利义务,保障工程顺利实施,制定本工程项目居间协议。

  第一条

  工程项目概述

  1.1工程项目名称:(填写项目名称)

  1.2建设地点:(填写建设地点)

  1.3工程建设规模及内容:(填写工程建设规模及具体内容)

  1.4工期:(填写工程建设预计时间)

  第二条

  委托事项

  2.1甲方向乙方委托本工程项目的承接与实施,并支付相应施工费用。

  2.2乙方应根据合同约定的工程建设规模和内容,对工程项目进行全面、有序的实施,按时按质完成工程项目。

  2.3如乙方委托其他机构或个人进行本工程项目实施的,应与受托方签订书面协议,并将实施进度、质量、安全等情况向受托方进行汇报。

  2.4如本次委托后,甲方需对受托方工程项目实施进行修改补充,需与受托方进行书面协商并签订补充协议。补充协议具有与本协议相同的法律效力。

  第三条

  技术要求与质量保证

  3.1乙方应根据国家、地方关于工程建设的相关规定和标准,按照合

  同约定的技术要求进行工程项目实施。

  3.2乙方应对工程项目实施过程中出现的质量问题负责,并承担相应责任。

  3.3工程项目完成后,乙方应按要求提供相应的工程验收材料,保证工程项目达到验收标准。

  第四条

  工程款支付

  4.1委托期间,甲方应按照合同约定的款项形式、时间和金额,向受托方支付相应的工程款。

  4.2受托方在收到甲方支付的工程款后,应按照合同约定的工程实施进度、质量、安全等情况向甲方进行汇报

  4.3如工程项目实施过程中出现不可抗力因素导致工程无法进行或需要停工,应及时通知甲方,并由双方共同商议后,确定相关事宜。

  第五条

  知识产权

  5.1在本次委托期间,乙方所提供或产生的技术资料、图纸、设计

  案等全部归甲方所有。未经甲方许可,乙方不得擅自使用、泄露或转移给任何第三方。

  5.2如委托期满或终止,受托方应向委托方交还委托方所提供的全部技术资料、图纸、设计方案等。

  第六条

  保密协议

  6.1双方承认,在本次委托期间,甲方向乙方提供的项目信息、商业机密等属于双方之间的重要商业秘密,不得向第三方泄露。

  6.2双方应采取一切必要措施,保护和维护本协议所涉及的商业秘密,包括但不限于加强管理、签订保密协议等。

  第七条

  协议终止

  7.1本协议自双方签订之日起生效,至工程项目验收合格且乙方收到全部工程款后终止。

  7.2本协议任何一方违反协议约定,使对方受到经济损失时,违约方应承担相应的赔偿责任。

  7.3终止本协议时,双方应互相结清财务往来并进行交接。如因乙方的原因导致协议终止,乙方应退还甲方已支付的全部工程款,并承担相关法律责任。

  第八条

  法律适用和争议解决

  8.1本协议适用中华人民共和国法律。

  8.2双方在履行本协议过程中发生的争议,应协商解决,如协商不成,则应向本协议签订地人民法院提起诉讼。

  第九条

  其他事项

  9.1本协议未尽事宜由双方协商解决。

  9.2本协议一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等法律效力。

  以上为工程项目居间协议范本,甲、乙双方在签订协议前,应认真阅读并理解协议内容,如有疑义,应及时与对方沟通解决。

篇五:工程施工居间协议范本

  

  工程居间协议协议书4篇(居间协议合同书)

  下面是我整理的工程居间协议协议书4篇,供大家参考。

  工程居间协议协议书1甲方(居间人):xxx

  身份证号码:xxx

  联系地址:xxx

  乙方(委托人):xxx

  联系地址:xxx

  联系电话:xxx

  根据《中华人民共和国合同法》,经甲、乙双方友好协商,就甲方为乙方提供居间服务,促成乙方获得目标工程承包事宜,达成如下协议:

  一、委托事项

  1、)拟将其xxxx项目的工程(以下简称“该工程项目”)对外招标。乙方自愿委托甲方为其提供居间服务,并使其获得该工程项目一个或分期多个工程标段的"中标。

  2、甲方接受乙方委托,负责就该工程项目,引荐乙方与建设单位直接洽谈,向乙方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成乙方与建设单位签订该工程项目一个或分期多个工程标段的专业承包施工合同。

  3、本合同中“居间成功”是指乙方与建设单位就该工程项

  /12目的任一工程标段签订了专业承包施工合同。

  二、甲方责任和义务

  1、甲方应及时向乙方提供有关该工程项目的招标信息及有关招标文件,并积极配合乙方协调整个投标过程中的运作及信息沟通,全力配合乙方制定合理有效的投标文件,尽最大努力帮助乙方逐步入围,直至最后中标,签订工程合同。

  2、如果居间成功,甲方应在乙方保证施工质量、进度,并得到建设单位和监理方签字认可的前提下配合乙方从建设单位收取工程款。

  三、乙方责任和义务

  1、乙方应按照建设单位的要求,提供乙方作为投标人证明其具备承担该工程项目的能力,及符合国家或者招标文件对投标人资格条件规定的证明材料,包括但不限于资质证书、营业执照等相关资料;

  2、乙方在甲方引荐下负责和建设单位进行合同谈判。

  3、如果居间成功,则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

  4、如果居间成功,乙方应在施工过程中保证质量、进度,并得到建设单位和监理方的签字认可。

  5、如果居间成功,则乙方应按本合同约定,向甲方支付居间报酬。如果未及时支付,则按违约责任条款的规定向甲方支付

  /12违约金。

  6、乙方须自行承提在投标过程中有关履约保证金,标书制作,联络运作等全部费用。

  四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

  1、居间报酬是指乙方按该工程项目的单个特定工程标段施工合同金额计算或按该工程项目的单个特定工程标段所获取毛利润计算应向甲方支付的报酬。

  2、乙方应按该工程项目任一特定工程标段施工合同金额的向甲支付保底居间报酬;当乙方就该工程项目之任一特定工程标段与建设单位进行竣工结算后,如毛利润的%超过前述保底居间报酬金额时,则乙方还应向甲方支付该超额部分。

  3、居间成功后,乙方应在其与建设单位签订专业施工合同三日内向甲方支付保底居间报酬金额的%;乙方应在其施工队伍进场后十日内向甲方支付保底居间报酬金额的%;余额部分按前述规定待乙方与建设单位竣工结算完毕取得全部工程款后五日内全部结清。

  4、乙方以现金向甲方支付居间报酬。

  五、居间费用的承担

  居间费用是指甲方为完成委托事项实际支出的必要费用。无论甲方是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意承担部分但总额不超过的居间费用。

  六、违约责任

  /12居间成功后,如果乙方未按本合同第四条第3款的约定及时全额地向甲方支付居间报酬,则乙方除应立即全额付清该居间报酬外,还应从逾期之日起每日按拖欠金额的千分之三向甲方支付逾期付款违约金。

  七、争议解决方式

  本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,若协商不成,双方应将纠纷交甲方所在地人民法院审理解决。

  八、合同生效与终止

  1、本合同自签字签署之日起生效,2、如果至月日,甲方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。

  3、如果因建设单位原因导致该工程项目的终止,则本合同自动终止。

  4、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。

  5、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

  九、其他事项

  1、甲方不得将本合同委托事项进行转委托。

  2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

  甲方:xxx乙方:xxx

  xxxx年x月x日

  工程居间协议协议书2甲方:

  /12联

  系

  地

  址:

  乙方:

  联

  系

  地

  址:

  甲乙为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

  一、委托事项

  1、甲方接受乙方委托,向乙方提供关于工程项目的信息并最终促成乙方与建设单位签订工程项目的专业承包合同。

  二、甲方的义务

  1、甲方须向乙方提供有关工程项目的信息,并有义务协助乙方对该工程项目进行实地考察及相关商务事宜。

  2、甲方承诺向乙方提供的关于工程项目的有关信息真实可靠。

  三、乙方义务

  1、乙方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

  2、如果居间成功,则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业承包合同。乙方因履行合同而产生的权利和义务,与甲方无关。

  3、如果居间成功或提供工程信息有效,则乙方应按本协议约定,向甲方支付居间报酬。

  四、居间报酬金额、支付时间和支付方式

  1、项目居间费用总额=项目信息费+项目提成。

  A、项目信息费

  /12装修面积300㎡700㎡/项目,1000元/项目;装修面积700㎡/项目,1500元/项目。

  B、项目提成:净合同额的3%,5%

  1)居间人仅提供工程信息,不引荐和建设单位直接洽谈,居间成功提成3%。

  2)居间人,引荐和建设单位直接洽谈并参与到合同谈判中,居间成功提成5%。

  3)净合同额指除去建设单位等返点,3.41%税金后的合同额。

  4)居间人能协助洽谈,获得较高利润时,可协商项目提成额度。

  2、项目信息费发放:乙方参与建设单位报价,且报价后客户可跟踪,报价后两周内发放。

  3、项目提成发放:项目签订合同后按照进度款比例逐次发放,每次发放为进度款入账一周内,或项目验收完毕后一次性发放,具体采用那种方式甲乙双方可另行约定。

  4、乙方可以转帐或现金的方式支付。

  五、保密事项

  1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

  六、协议终止

  1、本协议签字生效后,有效期一年。

  七、其他事项

  1、甲方不得将本协议委托事项进行转委托。

  /122、本协议一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

  甲方:

  乙方:

  法定代表人或委托代理人:

  联系方式:

  联系方式:

  协议签订地:

  协议签订日:

  工程居间协议协议书3甲方(委托人):XX

  联系地址:XXXXXXXX

  联系电话:XXXXXX

  乙方(居间人):XX

  联系地址:XXXXXX

  联系电话:XXXXXXXX

  甲、乙双方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依等价有偿,互惠互利,平等自愿诚信合作的原则,达成如下协议:

  一、委托事项

  1、乙方接受甲方委托,负责就珠海机场土石方工程与业主接洽,并最终促成甲方签订该工程的专业承包施工合同。工程量1000万立方(以实际工程量为准)。每立方保证15.5元,。

  二:乙方的义务

  1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,并承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠,如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

  /12三、甲方义务

  1、甲方负责提供资质证书、资金证明,营业执照等相关资料;负责和承建单位进行合同谈判。

  2、如果居间成功,则由甲方全面履行和承建单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

  3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的每天1%向乙方支付违约金。

  四、居间报酬的结算方法、支付时间和支付方式

  1、居间成功后,甲方按本项目合同每立方2.5元向乙方支付居间服务费。共2500万元人民币(税后)。

  2、甲方向乙方分三次支付居间服务费用:

  第一次:以双方认可的单位签订合同甲方付给乙方250万元人民币。

  第二次在甲方收到第一次工程预付款后两日内支付乙方XX万元人民币。

  余款按每三个月付一次,甲方按所签定的居间协议比例三次付完付给乙方。

  3、甲方以现金或者转账的方式支付给乙方,乙方收取甲方的居间服务费不开发票,不承担任何税费及其它手续费。

  五、居间费用的承担

  /121、如乙方提供的工程信息不真实,造成甲方所发生的实际费用由乙方承担,如甲方原因未签订合同造成乙方所发生的实际费用由甲方承担。

  六、保密事项

  1、甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

  七、合同终止

  1、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。

  2、甲、乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

  八、争议解决方式

  如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,提交合同签订地仲裁委员会仲裁,或直接向当地人民法院诉讼解决。

  九、其他事项

  1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

  2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效,甲、乙双方需提供有效身份证件的复印件附后。

  合同签订地:XXXX

  甲方(盖章):XX

  乙方(盖章):XX

  法定代表人或委托代理人:XXXX年XX月XX日

  法定代表人或委托代理人:XXXX年XX月XX日

  工程居间协议协议书4甲方(委托人):xxx

  /12联系地址:xxx

  乙方(居间人):xxx

  联系地址:xxx

  联系电话:xxx

  甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双

  方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

  一、委托事项

  1、乙方接受甲方委托,负责就(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与

  签订该工程项目的专业承包施工合同。

  2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。

  二、乙方的义务

  1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

  2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的/12关系。

  3、乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自承担。

  三、甲方义务

  1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料,并保证提供的资料真实有效;甲方负责和建设单位进行合同谈判。

  2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

  3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。

  四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。

  1、本项目居间费用为工程合同金额(剔除建设单位直供材料价格,指定材料价格及指定专业分包造价)的%作为酬金。

  2、居间成功后,在甲方每次收到建设单位拨付工程款后3个工作日内,按建设单位拨款同等比例进行计算支付乙方居间费。当整个工程项目安装并调试完毕,通过项目验收阶段后即可支付乙方全部的居间费用(原按质保金支付比例的部分甲方不予扣留)。

  3、甲方以转帐的方式支付到乙方指定账户。

  五、居间费用的承担

  居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙

  11/12方全部自行承担居间活动费用。

  六、保密事项

  1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

  七、合同终止

  1、本合同签字生效后,如果至日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。

  2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。

  3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

  八、争议解决方式

  如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

  九、其他事项

  1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

  2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

  甲方:(盖章):

  乙方(盖章):

  法定代表人或委托代理人:

  合同签订地:

  合同签订日:

  12/12

篇六:工程施工居间协议范本

  

  建筑工程居间合同协议书范本〔精选4篇〕

  建筑工程居间合同协议书范本〔精选4篇〕(篇一)

  委托人:__________________________(以下简称甲方)地址:____________________________身份证号:__________________________联络方式:__________________________居间人:____________________________(以下简称乙方)地址:______________________________身份证号:___________________________联络方式:___________________________本着优势互补、互惠互利的经营宗旨,为了更好的开拓市场,扩大企业的经济效益和社会效益,根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方在平等自愿、公平和老实信誉、等价有偿原那么的根底上,经协商一致,达成如下协议:一、委托事项

  1.1乙方承受甲方委托,负责就_____________________工程工程(以下称该工程工程),举荐甲方参加该工程的公开招投标,向甲方提供关于该工程工程的重要信息,并最终促成甲方中标并与建立单位签订该工程工程的专业承包施工合同。

  1.2“居间成功”是指完本钱条所列全部委托事项。甲方未中标,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等效劳的,均视为委托事项未完成。

  风险告知:居间事项应当约定明晰明确,关键注意是否符合法律规定,如以居间方式帮助招投标双方违规中标的,会被认定无效。居间成功详细指向何种状态,作为居间合同中居间方的核心义务,理论中因为约定不清或者不够明确而导致纠纷的颇为常见。尤其对于居间成功如何界定,分为提供时机和提供中介效劳、促成洽谈和促成签约、签订框架协议还是实现款项支付、款项支付是局部还是全部等,关键事项约定的越清楚、明确越能减少纠纷的出现。

  二、乙方的义务

  2.1乙方必须向甲方提供有关该工程工程招投标的信息,并有义务协助甲方对该工程工程进展实地考察。

  2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程工程的上述信息真实可靠。假如乙方提供的信息不真实,乙方无权获得居间报酬。

  2.3乙方应保证该工程工程真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,可以正常施工。否那么,视为乙方提供信息不真实,按照本合同等,与居间人无关,居间人不承当任何责任,一切法律责任和经济风险由甲方全部承当。

  5.5本居间合同为不可撤消、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证,与甲方其他相关义务不相抵触,_____执行,不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响,具有永久法律效力。

  六、保密事项

  6.1甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业机密,包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等,也包括乙方对居间报酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方承当一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面协议约定的除外。

  6.2保密期为_____年。

  七、合同终止

  7.1本合同签字生效后,本工程工程由第三方获得,乙方未完成居间效劳的,本合同自动终止。

  7.2假如居间成功,本合同完全履行完毕后终止。

  7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

  八、争议解决方式

  有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执,双方应通过友好协商解决;如协商不成,双方同意提交乙方所在地_____委员会_____或者当地法院提起诉讼解决。

  九、其他事项

  9.1本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,均具同等法律效力。

  9.2本合同自双方或其受权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章生效之日起生效。

  9.3本合同不得作任何修改,如其中一方合同有涂改、破损等,均以另一方完好的合同为准。如有未尽事宜,双方可通过协商,达成一致后签订书面协议予以补充,与本合同具有同等法律效力。

  甲方(盖章):_________________________乙方(盖章):_________________________法定代表人或委托代理人(签字):_______________居间人或委托代理人(签字):_______________合同签订地:___________________________合同签订日期:_________________________

相关热词搜索: 工程施工居间协议范本 居间 工程施工 协议范本

版权所有:巨匠文档网 2010-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[巨匠文档网]所有资源完全免费共享

Powered by 巨匠文档网 © All Rights Reserved.。冀ICP备20016797号